还剩8页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
合同编号__________合同双方甲方名称____________________地址____________________联系人__________________联系电话_______________乙方名称____________________地址____________________联系人__________________联系电话_______________鉴于甲方为建设工程项目的业主,乙方为具有相应资质的设计单位,双方经协商一致,就乙方为甲方提供建设工程设计服务事宜,达成如下协议第一条设计范围与内容
1.1乙方根据甲方的委托,负责完成本合同约定的建设工程设计工作,包括但不限于
(1)初步设计;
(2)施工图设计;
(3)施工期间的技术支持与服务;
(4)工程验收等
1.2乙方应按照甲方的要求和国家及地方相关法规、标准、规范进行设计,并确保设计文件的质量和安全第二条设计依据与要求
2.1乙方应依据甲方提供的项目可行性研究报告、选址意见书、规划条件等相关资料进行设计
2.2乙方应按照甲方提供的技术要求、功能要求、施工条件等,进行符合项目特点的设计
2.3乙方在设计过程中,应充分考虑项目的可行性、经济性、环保性等因素,确保设计方案的科学合理第三条设计周期与进度
3.1乙方应按照甲方要求,制定合理的设计周期和进度计划,并报甲方审批
3.2乙方应严格按照审批后的设计周期和进度计划执行,确保设计工作的顺利进行
3.3乙方如因特殊情况需要调整设计周期和进度计划,应提前向甲方申请,经甲方批准后方可执行第四条设计费用与支付
4.1本合同的设计费用为人民币(大写)________元整(小写)________元
4.2甲方应按照本合同约定的付款节点和比例,向乙方支付设计费用
4.3乙方开具正规发票,甲方按照约定时间支付设计费用第五条设计成果与交付
5.1乙方应在设计周期内完成设计工作,并向甲方交付设计成果
5.2设计成果包括设计文件、设计说明书、设计图纸等,具体内容以甲方要求为准
5.3乙方应确保设计成果的完整性、准确性和可行性,并承担因设计成果问题产生的责任第六条保密与知识产权
6.1乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密,未经甲方同意不得泄露给第三方
6.2乙方应保证设计成果的知识产权归属甲方,不得侵犯他人的知识产权第七条违约责任与争议解决
7.1乙方如未按照本合同约定完成设计工作,应承担相应的违约责任
7.2甲方如未按照本合同约定支付设计费用,应承担相应的违约责任
7.3双方因履行本合同产生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼第八条其他约定
8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年
8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力甲方(盖章)______________乙方(盖章)______________代表(签名)______________代表(签名)______________签订日期______________签订日期______________注意事项及解决办法
1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规,确保合同的合法性解决办法双方应确保各自的代表具有签订合同的权限,并且在签订合同前,应当对合同内容进行充分的审查,确保合同内容符合国家的法律法规
2.设计成果的交付和质量要求应符合合同约定解决办法乙方应在合同约定的时间内交付设计成果,并确保设计成果的质量满足合同要求如乙方不能按时交付或设计成果不符合要求,甲方有权要求乙方在规定时间内进行修改或重新设计
3.设计费用的支付应按照合同约定的付款节点和比例进行解决办法甲方应按照合同约定的时间和比例支付设计费用如甲方逾期支付,应按照合同约定支付滞纳金如乙方未按约定提供设计服务,甲方有权拒绝支付相应的设计费用
4.保密和知识产权保护是双方共同的责任解决办法双方应严格遵守合同中关于保密和知识产权保护的约定如一方泄露对方的技术资料或设计成果,应承担违约责任双方应共同努力维护对方的知识产权,防止侵权行为的发生
5.合同争议的解决应按照合同约定的争议解决方式进行解决办法双方应通过友好协商解决合同争议如协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼法律名词及名词解释
1.甲方指合同中的委托方,即建设工程项目的业主解释甲方是合同的一方,负责委托乙方进行建设工程设计,并按照合同约定支付设计费用
2.乙方指合同中的受托方,即具有相应资质的设计单位解释乙方是合同的一方,负责按照甲方的要求进行建设工程设计,并交付设计成果
3.设计成果指乙方根据甲方要求完成的设计文件、设计说明书、设计图纸等解释设计成果是乙方完成设计工作的具体表现,包括各种设计文件和图纸,用于指导建设工程的施工和验收
4.违约责任指合同一方未履行或未完全履行合同约定的义务所应承担的责任解释违约责任是指当一方未能按照合同约定履行自己的义务时,应承担的法律责任,包括继续履行、支付违约金、赔偿损失等
5.争议解决指合同双方在履行合同过程中产生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决解释争议解决是指当合同双方在履行合同过程中产生分歧或争议时,通过一定的法律程序和方法,如协商、调解、仲裁或诉讼等,使争议得到解决的过程应用场合
1.适用于各类建设工程项目的设计合同,包括但不限于房屋建筑、市政工程、交通设施、水利工程等
2.适用于委托方为建设工程项目的业主,受托方为具有相应资质的设计单位的情况
3.适用于设计范围包括初步设计、施工图设计、施工期间的技术支持与服务、工程验收等的情况补充条款
1.设计费用的支付方式及比例可以具体明确,如按设计进度分阶段支付
2.设计周期的具体要求,包括各阶段的设计完成时间
3.设计成果的具体要求,包括文件格式、图纸规格等
4.保密信息的具体范围,如技术资料、商业秘密等
5.知识产权的具体归属和保护方式
6.违约责任的具体承担方式,如继续履行、支付违约金、赔偿损失等
7.争议解决的具体方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等附件列表
1.甲方提供的项目可行性研究报告
2.甲方提供的选址意见书
3.甲方提供的规划条件
4.乙方的设计方案及报价
5.双方签订的保密协议
6.设计成果的交付清单
7.设计费用的支付凭证
8.设计周期的进度计划
9.其他与合同履行相关的文件和资料。