还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________合同双方甲方(全称)地址联系方式乙方(全称)地址联系方式第一条施工内容
1.1本合同所指的真石漆施工,包括外墙的表面清理、底漆施工、真石漆喷涂及后期维护等全部工作
1.2乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工,确保施工质量符合相关法律法规及行业标准第二条施工时间和地点
2.1施工时间自____年__月__日起至____年__月__日止,共计__天
2.2施工地点甲方指定的外墙施工区域第三条施工费用
3.1乙方承诺按照双方确认的施工方案和报价进行施工,施工总费用为人民币(大写)____元整(小写)¥_____
3.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付施工费用第四条付款方式
4.1双方确认,施工费用分为三次支付第一次支付合同签订后__天内,甲方支付总费用的__%第二次支付施工进度达到__%后,甲方支付总费用的__%第三次支付工程验收合格后,甲方支付剩余的__%
4.2甲方支付的费用,乙方可提供等额的正式发票第五条施工质量及验收
5.1乙方应严格按照约定的施工工艺和质量标准进行施工,确保工程质量
5.2工程完成后,乙方应组织甲方进行验收验收不合格的,乙方应负责整改,直至达到约定标准第六条违约责任
6.1乙方如未能按本合同约定完成施工,应承担相应的违约责任
6.2甲方如未能按约定时间支付施工费用,应支付滞纳金第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼第八条其他约定
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效甲方(盖章)_______________乙方(盖章)_______________代表(签名)_______________代表(签名)_______________日期____年__月__日日期____年__月__日注意事项及解决办法
1.合同双方应确保提供的信息真实有效,如有一方提供虚假信息,应承担相应的法律责任解决办法如发现虚假信息,甲方有权立即终止合同,并要求乙方支付违约金
2.乙方应按照约定的施工工艺和质量标准进行施工,如施工质量不符合约定,甲方有权要求乙方重新施工或予以赔偿解决办法乙方应在甲方提出整改要求后__天内整改完毕,如仍不符合要求,甲方有权终止合同并追究乙方法律责任
3.甲方应按照约定的时间支付施工费用,如甲方逾期支付,应支付滞纳金解决办法甲方逾期支付费用时,乙方有权依法追讨滞纳金,直至支付完毕
4.如乙方未按约定完成施工,甲方有权要求乙方支付违约金或终止合同解决办法乙方应在甲方要求整改后__天内完成施工,如仍未能完成,甲方有权终止合同并追究乙方法律责任
5.双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼法律名词及名词解释
1.甲方指合同中承担发包义务的一方,即委托乙方进行施工的一方
2.乙方指合同中承担承包义务的一方,即接受甲方委托进行施工的一方
3.施工内容指合同中约定的乙方应完成的施工任务,包括表面清理、底漆施工、真石漆喷涂等
4.施工时间指合同约定的乙方进行施工的时间段,自合同签订之日起至工程验收合格日止
5.施工费用指乙方完成施工任务应收取的费用,包括材料费、人工费等
6.付款方式指双方约定的支付施工费用的方式,包括分期支付、一次性支付等
7.施工质量指乙方完成施工任务的品质,应符合约定的质量标准
8.验收指甲方对乙方完成的施工任务进行查验,以确认是否达到约定的质量标准
9.违约金指一方未履行合同约定义务时,应支付给另一方的违约赔偿金
10.争议解决指双方在履行合同过程中发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程应用场合
1.适用于各类建筑外墙真石漆施工项目
2.适用于甲方为企事业单位、房地产开发商、个人业主等
3.适用于乙方为具备真石漆施工资质的专业施工单位或个人补充条款
1.乙方应在施工期间确保施工安全,采取必要的安全防护措施,防止安全事故的发生如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任
2.乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工,如乙方对图纸或方案有异议,应及时与甲方沟通未经甲方同意,乙方不得擅自修改施工图纸和施工方案
3.乙方应保证施工所用的材料符合国家环保要求,不得使用假冒伪劣材料如乙方使用不符合环保要求的材料,甲方有权要求乙方更换合格材料,并承担相应责任
4.工程验收合格后,乙方应按照约定提供完整的施工资料,包括施工图纸、施工记录、材料合格证等
5.如甲方逾期支付施工费用,乙方有权依法追讨滞纳金如乙方未按约定完成施工,甲方有权要求乙方支付违约金或终止合同附件列表
1.施工图纸及相关设计文件
2.施工方案及施工工艺说明
3.材料合格证及产品说明书
4.施工合同专用条款
5.施工安全防护措施方案
6.乙方资质证明文件
7.甲方支付凭证
8.工程验收报告。