还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________地址联系人联系电话地址联系人联系电话鉴于业主委托施工方进行建筑工程施工,双方经协商一致,特订立本施工合同,以便共同遵守第一条工程概况
1.1工程名称____________________
1.2工程地点____________________
1.3工程内容____________________
1.4工程规模____________________
1.5工程预算____________________第二条施工期限
2.1本工程的施工期限为自合同签订之日起至____年__月__日
2.2施工方如因自身原因导致工程延期,应按逾期天数向业主支付违约金,违约金金额为工程总造价的__%第三条施工质量
3.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工
3.2施工方应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准
3.3工程验收不合格的,施工方应负责无偿整改至验收合格第四条工程款项
4.1业主应按照双方约定的付款节点及时向施工方支付工程款项
4.2施工方开具正规发票,业主按约定时间支付款项
4.3工程款项的支付方式为__银行转账__/__现金__第五条合同的变更和解除
5.1合同履行过程中,如双方同意变更或解除合同,需签订书面变更协议或解除协议
5.2合同变更或解除后,施工方应按照变更协议或解除协议约定的内容履行相应义务第六条违约责任
6.1双方应严格履行本合同各项条款,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金
6.2违约金金额为__元第七条争议解决
7.1本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决
7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第八条其他约定
8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,双方各执一份
8.2本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力甲方(业主)__________乙方(施工方)__________签订日期____年__月__日注意事项及解决办法
1.工程进度和质量控制注意事项施工方需严格按照约定的工期和质量标准完成工程解决办法业主定期对工程进度和质量进行检查,发现问题及时与施工方沟通,要求施工方在规定时间内整改
2.工程款项支付注意事项业主应按时支付工程款项,施工方需提供正规发票解决办法双方约定付款节点,业主在约定时间内支付款项,施工方按时开具发票
3.合同变更和解除注意事项合同履行过程中,如需变更或解除合同,需签订书面协议解决办法双方签订书面变更协议或解除协议,明确约定变更或解除内容及其后果
4.违约责任注意事项双方应严格履行合同条款,如一方违约,需承担违约责任解决办法违约方按照合同约定向守约方支付违约金,如有争议,可友好协商解决或依法向人民法院提起诉讼
5.争议解决注意事项合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决解决办法如协商不成,任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼法律名词及名词解释
1.甲方(业主)指合同中委托施工方进行建筑工程的一方
2.乙方(施工方)指合同中承担建筑工程施工的一方
3.工程名称指双方约定的建筑工程的项目名称
4.工程地点指建筑工程施工的具体地点
5.工程内容指建筑工程的具体施工内容和要求
6.工程规模指建筑工程的规模和面积
7.工程预算指建筑工程的预估造价
8.施工期限指建筑工程施工的约定完成时间
9.施工质量指建筑工程的质量标准和要求
10.工程款项指业主按照约定向施工方支付的工程费用
11.违约金指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金
12.争议解决指双方在合同履行过程中发生争议时,采取的解决方式应用场合
1.适用于各类建筑工程施工合同,包括但不限于住宅、商业、工业等各类建筑物的施工
2.适用于施工方进行建筑工程施工的委托合同
3.适用于双方对工程质量、进度、款项等有明确约定的情况补充条款
1.工程变更如工程内容、规模、预算等发生变更,双方可签订书面变更协议,明确变更内容及其影响
2.不可抗力因不可抗力导致工程延期或无法履行,双方可协商解决,并根据实际情况调整工期和费用
3.工程验收工程完成后,双方应按照约定进行验收,如验收不合格,施工方应负责无偿整改至合格
4.保密条款双方应对合同内容和工程相关资料保密,不得泄露给第三方
5.知识产权施工过程中涉及的知识产权归属问题,双方可签订书面协议明确
6.环境保护施工方应遵守国家环保法规,确保施工过程中的环境保护附件列表
1.施工图纸和技术要求
2.工程预算明细表
3.付款凭证和发票
4.工程验收报告
5.变更协议
6.解除协议
7.施工方资质证明文件
8.其他与工程相关的文件和资料。