还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________甲方(委托方)__________地址__________联系电话__________乙方(承包方)__________地址__________联系电话__________第一条工程概况
1.1工程名称__________
1.2工程地点__________
1.3工程规模__________
1.4工程内容__________第二条合同价格
2.1本工程的合同总价款为人民币(大写)__________元整(小写)__________元
2.2乙方应按照合同约定的工程量和质量要求,完成本工程的施工
2.3合同价款支付方式及进度安排如下
(1)预付款合同签订后五个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款
(2)进度款工程进度达到约定的__________%时,甲方支付乙方当期工程进度款
(3)竣工结算工程竣工验收合格后,甲方按照实际完成的工程量支付乙方剩余的合同价款第三条工程质量与验收
3.1乙方应严格按照国家及行业标准和设计文件要求进行施工,确保工程质量
3.2工程验收分为初步验收和竣工验收,验收合格后,甲方应支付乙方合同价款
3.3乙方应在工程验收过程中,对验收组提出的整改意见进行整改,直至满足验收要求第四条工期
4.1乙方应按照合同约定的工期完成本工程施工,工期为__________天
4.2乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任
4.3甲方应按照合同约定及时提供施工场地、材料、设备等,确保工程顺利进行第五条保密条款
5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密
5.2保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止第六条违约责任
6.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任
6.2乙方如未按照约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的__________%
6.3甲方如未按照约定支付合同价款,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的__________%第七条争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决
7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第八条其他约定
8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__________年
8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力甲方(委托方)__________乙方(承包方)__________签订日期__________注意事项及解决办法
1.合同的签订和履行应严格遵守国家法律法规,包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等
2.双方应确保提供的资料和信息真实、完整、有效,如有虚假,应承担相应法律责任
3.合同价款的支付和收取应按照约定的方式和时间进行,如一方未按约定履行,应承担违约责任
4.工程质量和验收是合同的重要内容,乙方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量
5.保密条款对双方均有约束力,泄露对方商业秘密和机密信息的,应承担违约责任
6.如双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼法律名词及名词解释
1.合同法是指调整合同关系的法律规范总称,包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的法律规则
2.建筑法是指调整建筑活动关系的法律规范总称,包括建筑许可、建筑工程质量、安全等方面的法律规则
3.民法典是指调整平等主体之间的人身关系和财产关系的法律规范总称,包括物权、债权、继承等方面的法律规则
4.违约金是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,按照合同约定向对方支付的金钱
5.滞纳金是指债务人逾期不履行债务时,按照法律规定或者合同约定向债权人支付的额外费用
6.验收是指工程项目完成后,由有关方面组织专业人员进行的一种检查、评价和确认活动,以确定工程是否符合设计文件、技术规范和合同要求
7.保密义务是指当事人在合同过程中对获悉的对方商业秘密和机密信息予以保密的义务应用场合
1.适用于各类建设工程项目的施工合同,包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等建筑项目的施工
2.适用于委托方与具备相应资质和能力的承包方之间的施工合同签订
3.适用于双方在平等、自愿、公平、诚信的原则下,明确双方权利和义务,确保工程质量、进度和投资控制等目标的实现补充条款
1.工程变更如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的,双方应按照实际情况进行调整
2.不可抗力因不可抗力导致工程无法正常进行的,双方应协商解决,根据实际情况调整工期和合同价款
3.保险乙方应按照合同约定办理工程保险,并将保险单复印件提交甲方备案
4.安全生产乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保工程施工安全
5.环境保护乙方应按照相关法律法规进行环境保护,确保工程施工对环境的影响降到最低
6.知识产权保护双方应尊重对方及第三方的知识产权,不得侵犯他人的专利、商标、著作权等
7.争议解决如双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼附件列表
1.工程设计文件
2.施工图纸和技术规范
3.工程量清单
4.承包方资质证明文件
5.施工组织设计
6.施工计划和安全施工措施
7.工程保险单复印件
8.其他与合同履行相关的文件和资料。