还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________合同各方名称__________地址__________法定代表人__________联系电话__________名称__________地址__________法定代表人__________联系电话__________鉴于
2.乙方愿意接受甲方的聘请,并为甲方提供上述劳务分包服务;
3.双方为了明确双方的权利、义务和责任,经友好协商,特订立本协议,以便共同遵守第一条劳务分包范围与内容
(1)工程项目的施工;
(2)工程项目的维修;
(3)工程项目的验收等
1.2乙方应按照甲方的要求,按时完成劳务分包服务,并保证工程质量符合甲方的要求第二条劳务分包价格与支付
2.1双方确认,本协议的劳务分包价格为__________元(大写__________元整)
2.2甲方应按照本协议约定的付款方式及时支付乙方劳务分包费用第三条劳务分包工期
3.1双方确认,本协议的劳务分包工期为自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止第四条乙方的义务和责任
4.1乙方应按照甲方的要求,提供合格的劳务分包服务,并保证工程质量符合甲方的要求
4.2乙方应严格按照国家和地方的法律法规、规范标准进行施工,确保施工安全
4.3乙方应承担因自身原因导致的工程损失、质量问题等责任第五条甲方的义务和责任
5.1甲方应按照本协议约定的时间和方式支付乙方劳务分包费用
5.2甲方应提供乙方施工所需的现场、材料、设备等条件,并保证施工现场的安全
5.3甲方应承担因甲方原因导致的工程损失、质量问题等责任第六条违约责任
6.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利、义务和责任如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失第七条争议解决
7.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第八条其他约定
8.1本协议一式两份,甲、乙双方各执一份
8.2本协议自甲、乙双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至本协议约定的劳务分包工期结束之日止甲方(盖章)__________乙方(盖章)__________法定代表人(或授权代表)__________法定代表人(或授权代表)__________签订日期__________年__________月__________日注意事项及解决办法
1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国法律、法规的规定,不得损害社会公共利益,不得侵犯他人合法权益解决办法甲方和乙方应确保合同内容的合法性,如发生法律纠纷,应立即停止争议行为,并依法解决
2.合同双方应认真履行合同约定的义务,如一方未履行或履行不符合约定,应承担违约责任解决办法违约方应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等
3.合同双方应保证提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性,如因虚假信息导致损失,应承担相应责任解决办法甲方和乙方应严格履行信息披露义务,如发现虚假信息,应立即更正,并承担相应责任
4.合同双方在履行合同过程中应遵守国家保密规定,不得泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私解决办法甲方和乙方应签订保密协议,明确保密义务和保密范围,如发生泄密事件,应立即采取补救措施,并依法承担责任
5.合同双方在履行合同过程中如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼解决办法甲方和乙方应积极参与协商,寻求和解,如协商无果,可通过法律途径解决争议法律名词及名词解释
1.甲方指承担工程实施责任的一方,具有委托、授权和支付义务
2.乙方指承担劳务分包责任的一方,具有提供劳务、履行合同义务的责任
3.劳务分包服务指乙方按照甲方的要求,为甲方提供施工、维修、验收等工程相关服务
4.工期指本合同约定的乙方完成劳务分包服务的时间期限
5.违约金指一方未履行或履行不符合合同约定,应向守约方支付的赔偿金
6.保密义务指合同双方在履行合同过程中,对国家秘密、商业秘密和个人隐私负有保密的责任
7.争议解决指合同双方在履行合同过程中发生争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的行为应用场合
1.适用于各类工程项目中的劳务分包合作,如建筑施工、装修装饰、设备安装、基础设施建设等
2.适用于乙方为具有相应资质和能力的分包商,提供专业技能和劳动力
3.适用于甲方为工程项目的业主、开发商或总承包商补充条款
1.乙方应在合同签订后____天内向甲方提交工程所需的相关资质证书和人员名单
2.甲方应在合同签订后____天内向乙方支付预付款,比例为合同总价的____%
3.乙方应在合同约定的工期内完成工程,如因乙方原因导致工期延误,应向甲方支付违约金
4.甲方应确保施工现场的安全和卫生,提供施工所需的临时设施和生活保障
5.乙方应严格按照国家和地方的法律法规、规范标准进行施工,确保施工安全
6.双方应共同承担因不可抗力因素导致的工期延误和损失
7.未经甲方同意,乙方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方
8.双方应遵守国家有关税收政策和法律法规,依法缴纳相关税费附件列表
1.乙方资质证书复印件
2.乙方人员名单及身份证复印件
3.工程设计图纸和技术规范文件
4.施工方案和安全施工措施
5.工程量清单和报价单
6.合同履行过程中的相关证明文件和资料
7.工程验收报告和质量保修书。