还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________合同双方甲方名称__________地址__________联系人__________联系电话__________乙方名称__________地址__________联系人__________联系电话__________鉴于甲方为乙方提供装饰工程施工服务,双方本着平等、自愿、公正的原则,经协商一致,签订本合同,共同遵照执行第一条工程内容
1.1工程名称__________
1.2工程地点__________
1.3工程规模__________
1.4工程预算__________第二条工程质量
2.1乙方应按照甲方的要求,确保工程质量,满足甲方的需求
2.2乙方应按照约定的工期完成工程,如有延迟,应承担相应的违约责任
2.3工程验收合格后,乙方应提供相应的质保服务,质保期限为__________年第三条工程进度
3.1乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工,确保工程按时完成
3.2乙方应定期向甲方报告工程进度,如有特殊情况,应及时通知甲方第四条付款方式及时间
(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总预算的__________%作为预付款;
(2)工程验收合格后,甲方支付乙方工程总预算的__________%作为进度款;
(3)质保期满后,甲方支付乙方工程总预算的__________%作为质保金
4.2付款时间为
(1)预付款合同签订后__________日内支付;
(2)进度款工程验收合格后__________日内支付;
(3)质保金质保期满后__________日内支付第五条违约责任
5.1乙方未按照约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总金额的__________%
5.2甲方未按照约定时间支付款项,乙方有权拒绝继续施工,并要求甲方支付逾期付款的利息,利息按照__________%的年利率计算第六条争议解决本合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼第七条其他约定
7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__________年
7.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力甲方(盖章)__________乙方(盖章)__________代表(签名)__________代表(签名)__________签订日期__________签订日期__________注意事项及解决办法
1.合同双方应确保提供的信息真实有效,如有虚假,应承担相应法律责任解决办法签订合同前,双方进行尽职调查,核实对方信息
2.工程预算和付款金额需明确,如有争议,应立即协商解决解决办法在合同中详细列明工程预算和付款金额,双方确认无误后签订
3.乙方应按照约定的工期完成工程,如延迟,应承担违约责任解决办法双方约定合理的工期,并设立工期延误的惩罚措施
4.工程验收不合格,乙方应负责整改,直至达到甲方要求解决办法设立工程验收标准,验收不合格的,乙方按照要求进行整改
5.质保期内,乙方应负责维修或更换工程质量问题导致的损坏部分解决办法明确质保期限和质保范围,乙方在质保期内负责维修或更换
6.如双方发生争议,应协商解决,协商不成可向法院提起诉讼解决办法在合同中约定有管辖权的人民法院,以便在发生争议时进行诉讼法律名词及名词解释
1.甲方指合同中承担发包人角色的一方,负责委托乙方完成特定工程
2.乙方指合同中承担承包人角色的一方,负责按照甲方要求完成特定工程
3.工程质量指工程符合法律法规、技术标准和甲方要求的状态
4.工期指乙方完成工程的时间期限
5.违约金指一方违反合同约定时,应支付给另一方的经济赔偿
6.质保金指乙方在工程验收合格后,甲方留存的用于保证工程质保期内质量的款项
7.争议解决指当合同双方在履行合同过程中发生分歧时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程
8.管辖权指法院对特定案件进行审理的权利有管辖权的法院可以对案件进行审判,而无管辖权的法院则不能应用场合
1.适用于山东地区的装饰工程施工合同签订
2.适用于甲方为乙方提供装饰工程施工服务的情况
3.适用于双方自愿、平等、公正地达成装饰工程施工协议的情况补充条款
1.工程变更如工程内容、规模、预算等发生变更,应签订补充协议,明确变更内容及其影响
2.不可抗力因不可抗力导致工程无法正常进行,双方应协商调整工期和付款事宜
3.保密条款双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密,违反保密义务的,应承担违约责任
4.法律适用本合同适用中华人民共和国法律,如有争议,适用__________人民法院管辖
5.合同解除在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求赔偿损失附件列表
1.工程设计方案
2.工程预算明细表
3.施工图纸及相关技术资料
4.甲方提供的施工场地及相关设施资料
5.乙方资质证明文件
6.双方签订的补充协议(如有)
7.其他与合同履行相关的文件和资料。