还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________甲方(发包方)地址联系电话乙方(承包方)地址联系电话鉴于甲方为建设工程项目的发包方,乙方为承包方,双方为了明确双方的权利和义务,保证工程的顺利进行,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经双方友好协商,特订立本施工合同,以便共同遵守第一条工程概况
1.1工程名称____________________
1.2工程地点____________________
1.3工程规模____________________
1.4工程内容____________________
1.5工程预算人民币(大写)__________元整(小写)__________元第二条合同价格
2.1本工程的合同总价为人民币(大写)__________元整(小写)__________元
2.2乙方在合同签订后____日内向甲方提交工程预算书,甲方在收到预算书后____日内予以确认或提出修改意见
2.3乙方应按照双方确认的工程预算书进行施工,如有增减项目,需提前征得甲方同意,并按照双方确认的单价和数量进行调整第三条合同工期
3.1合同约定的工期为____个月,自开工之日起计算
3.2乙方应按合同约定的工期完成工程,如有延期,需提前____天通知甲方,并征得甲方同意
3.3甲方应按合同约定的时间支付工程进度款,如有延期,需提前通知乙方,并征得乙方同意第四条质量标准
4.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工,保证工程质量
4.2工程验收合格后,乙方应承担____年的质量保修责任第五条合同价款的支付
5.1甲方按合同约定的时间支付工程进度款,进度款支付比例为工程进度实际完成量的____%
5.2工程验收合格后,甲方支付剩余的工程款,支付比例为合同总价的____%
5.3乙方开具等额的正规发票,甲方按约定时间支付第六条违约责任
6.1乙方未按合同约定的时间完成工程,应按逾期部分工程价款的____%向甲方支付违约金
6.2甲方未按合同约定的时间支付工程进度款,应按逾期部分工程价款的____%向乙方支付违约金
6.3一方违约导致合同无法履行,应承担相应的法律责任第七条争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼第八条其他约定
8.1乙方应遵守安全生产法规,确保施工安全
8.2乙方应承担工程现场的管理和维护,确保工程顺利进行
8.3双方应遵守国家法律法规,共同维护合同的履行第九条合同的生效、变更和解除
9.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效
9.2合同生效后,双方应严格遵守合同约定
9.3合同的变更或解除应经双方协商一致,并书面确认第十条合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力甲方(盖章)乙方(盖章)签订日期____年____月____日注意事项
1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整,如有虚假,应承担相应法律责任
2.合同价款的支付和工程进度款的支付比例、时间等条款需双方仔细核对,确保符合实际需求
3.乙方应严格按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工,确保工程质量
4.双方应遵守国家法律法规,共同维护合同的履行,如有违反,应承担相应法律责任
5.合同的变更或解除应经双方协商一致,并书面确认解决办法
1.双方签订合对提供的信息进行核实,如有疑问,可要求对方提供相关证明材料
2.明确合同价款支付和工程进度款支付的比例、时间,并在合同中予以明确
3.乙方在施工过程中,如有不符合标准的地方,甲方有权要求乙方整改,乙方应予以配合
4.双方在履行合同过程中,如有违反法律法规的行为,应立即纠正,并承担相应法律责任
5.合同的变更或解除,应先由双方进行协商,达成一致后,签订书面协议
6.双方在履行合同过程中,如有争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼法律名词及名词解释
1.发包方指委托他人完成工程建设项目的单位或个人
2.承包方指接受发包方委托,承担工程建设项目的单位或个人
3.工程预算指根据工程设计文件、施工图纸及施工组织设计等,对工程项目的建设费用进行预测和计算
4.工程进度款指根据工程实际完成量,按照合同约定的比例支付的款项
5.质量保修指工程验收合格后,承包方对工程质量承担一定期限的保证责任
6.违约金指一方违反合同约定,应向对方支付的赔偿金
7.争议解决指双方在履行合同过程中发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决
8.合同解除指合同双方在合同履行期限内,经协商一致,终止合同关系的行为应用场合
1.适用于各类建设工程项目,如房屋建筑、土木工程、市政工程等
2.适用于发包方和承包方之间的施工合同签订
3.适用于工程预算、工程进度款、质量保修等条款的约定
4.适用于双方在履行合同过程中可能出现的争议解决补充条款
1.工程变更如工程设计、施工内容、工程量等发生变更,双方应签订补充协议,明确变更内容、价款及工期等
2.不可抗力因不可抗力导致工程无法正常进行,双方应协商解决,根据实际情况调整工期、工程价款等
3.保密条款双方应对合同内容、商业秘密等予以保密,违反保密义务的,应承担相应法律责任
4.知识产权双方应对工程中的知识产权予以保护,未经对方同意,不得使用对方的商标、专利等技术成果
5.环境保护乙方应遵守国家环保法规,确保施工过程中的环境保护附件列表
1.工程设计文件、施工图纸及施工组织设计等
2.工程预算书包括工程项目的建设费用、材料费用、人工费用等明细
3.工程进度计划明确工程各阶段的时间节点、工程量等
4.质量保修条款包括保修范围、保修期限、保修责任等
5.合同履行过程中产生的其他相关文件。