还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
合同编号__________合同各方甲方名称__________地址__________联系人__________联系电话__________乙方名称__________地址__________联系人__________联系电话__________鉴于甲方为建设工程项目的业主,乙方为具备相应资质和能力的施工单位,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经协商一致,就乙方向甲方提供施工服务事宜,达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称__________
1.2工程地点__________
1.3工程内容__________
1.4工程规模__________
1.5工程投资估算__________第二条合同价格
2.1本工程合同总价为人民币(大写)__________元整(小写)__________元
2.2乙方应按照本合同约定的工程内容、工程量和质量要求完成施工,甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间支付合同价款第三条合同工期
3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止
3.2乙方应按照约定的工期完成施工,如有特殊情况需延长工期,应提前向甲方提出申请,经甲方同意后方可延长第四条工程质量
4.1乙方应按照约定的质量标准完成施工,确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准
4.2乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改,直至满足合同约定的质量要求第五条付款方式及时间
5.1本合同价款支付方式分为____期,具体支付时间及金额如下
5.2甲方支付价款时,应扣除乙方已按约定扣除的费用第六条违约责任
6.1乙方未按照约定完成施工的,应按照逾期竣工天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为违约金=合同总价×
0.1%×逾期竣工天数
6.2甲方未按照约定支付价款的,应按照逾期支付天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为违约金=逾期支付金额×
0.1%×逾期支付天数第七条争议解决
7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼第八条其他约定
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止甲方(盖章)__________乙方(盖章)__________代表(签名)__________代表(签名)__________签订日期__________签订日期__________附件__________注意事项及解决办法
1.工程进度和质量的保障乙方需严格按照约定的工期和质量标准完成施工若乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定,应按合同约定支付违约金,并承担相应的法律责任甲方有权对施工过程进行监督,并要求乙方及时整改不合规的地方
2.价款支付甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付价款若甲方逾期支付价款,应按合同约定支付违约金,并承担相应的法律责任乙方应提供合法的税务发票,确保甲方能够正常抵扣税款
3.合同的变更和解除任何一方如需变更或解除合同,应提前书面通知对方,并经双方协商一致若协商不成,甲方不得单方面变更或解除合同,乙方有权要求继续履行合同,并要求甲方承担违约责任
4.争议解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议若协商不成,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼法律名词及名词解释
1.建设工程施工合同是指业主(甲方)与具备相应资质和施工能力的施工单位(乙方)之间,就乙方完成一定工程内容,甲方支付相应价款的合同
2.合同总价指双方约定的,乙方完成合同约定的全部工程内容后,甲方应支付给乙方的总金额
3.违约金当一方未履行合同约定的义务时,按照合同约定向对方支付的违约赔偿金
4.工期指合同约定的乙方完成施工的时间期限
5.工程质量指工程满足使用目的的各项技术指标和标准,包括安全性、可靠性、功能性、美观性等
6.合同履行指双方按照合同约定,完成各自义务的过程
7.有管辖权的人民法院指根据中国法律,具有审理案件权限的法院,通常为合同签订地或被告所在地人民法院应用场合
1.适用于各类建设工程项目,如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等
2.适用于施工单位与业主之间就工程项目的施工任务、质量、进度、价款等方面的约定
3.适用于双方在工程实施过程中,明确各自权利、义务和责任,确保工程顺利进行补充条款
1.工程变更条款当合同执行过程中,如遇设计变更、工程量增减等情形,双方应协商一致,并按约定的方式调整合同价款和工期
2.不可抗力条款因不可抗力因素(如自然灾害、社会事件等)导致工程无法正常进行,双方应按约定承担相应责任
3.保险条款乙方应按合同约定购买施工保险,并确保保险覆盖整个施工期间,以保障工程安全和双方利益
4.保密条款双方应对合同内容和施工过程中的商业秘密予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方
5.争议解决条款双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议,如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼附件列表
1.工程图纸包括施工图纸、设计说明、施工详图等
2.工程量清单详细列出工程项目的各项工程量及其对应的金额
3.施工方案包括施工组织设计、施工工艺、施工进度计划等
4.质量标准和要求明确工程质量标准、验收标准及施工过程中应遵守的规范
5.材料和设备清单列出工程所需的主要材料、设备及其规格、型号、数量等信息
6.安全防护措施包括施工现场安全防护、临时设施布置、施工安全应急预案等
7.环境保护措施明确施工过程中应遵守的环境保护要求和相关措施
8.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料。